3º Juzgado Civil de Temuco - Rol C-5489-2019

El 3° Juzgado Civil de Temuco rechaza demanda por incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, presentada por Sociedad Constructora Abimalec Ltda. contra la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas, al no acreditarse caso fortuito o fuerza mayor que justifique el incumplimiento de la contratista.

• Datos básicos del caso:
Rol C-5489-2019, 3° Juzgado Civil de Temuco, caratulado “SOCIEDAD CONSTRUCTORA ABIMALEC LTDA/MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS”. Demandante: Sociedad Constructora Abimalec Limitada. Demandado: Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas. Materia: Incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios.

• Antecedentes procesales relevantes:
Demanda interpuesta el 7 de octubre de 2019 por Sociedad Constructora Abimalec Limitada, solicitando se declare el incumplimiento de contrato y bases de licitación por parte de la Municipalidad de Padre Las Casas, y se decrete la resolución del contrato, condenando a la demandada al pago de $288.335.002 por daño emergente y lucro cesante. La demandada contesta solicitando el rechazo de la demanda con costas. El demandante evacúa réplica y el demandado dúplica. Se recibió la causa a prueba.

• Hechos acreditados:

1. Sociedad Constructora Abimalec Ltda. se adjudicó la ejecución del proyecto “Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Martín Anticheo, Juan Castillo, José Lien, comuna De Padre Las Casas”, ID 2546-52-LQ17, por $136.992.614.
2. La recepción provisoria de la obra se realizó el 19 de abril de 2018.
3. La Municipalidad dictó el Decreto Alcaldicio N° 2279, de 30 de agosto de 2019, que puso término anticipado al contrato, invocando atraso notorio en la ejecución de las obras.

• Cuestiones jurídicas sometidas al fallo:

1. Determinar si la Municipalidad de Padre Las Casas incumplió el contrato de obra y las bases de licitación.
2. Establecer si procede la resolución del contrato y la indemnización de perjuici...