Corte Suprema - Rol 4573-2015

La Corte Suprema de Chile, con fecha 4 de mayo de 2015, confirma el rechazo del recurso de protección interpuesto contra el cobro de boletas de garantía, al no constituir esta acción una instancia declarativa de derechos.

• Datos básicos del caso
Recurso de protección Rol Nº 4573-2015. Tribunal: Corte Suprema, Tercera Sala. Fecha: 4 de mayo de 2015. Recurrente: Desconocido. Recurrido: SERVIU. Materia: Cobro de boletas de garantía.

• Antecedentes procesales relevantes
Se interpone recurso de protección en contra del Oficio Ordinario N° 7072, de 25 de noviembre de 2014, que ordena el cobro de boletas de garantía. La Corte de Apelaciones rechaza el recurso. Se apela esta decisión ante la Corte Suprema.

• Hechos establecidos
El SERVIU pretende el cobro de boletas bancarias de garantía que respaldan la ejecución de obras del Proyecto Fondo Solidario de Vivienda, denominado Villa Verde de la comuna de Constitución, debido a atrasos en la entrega de las obras.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte
¿Vulnera el Oficio Ordinario N° 7072 las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, al ordenar el cobro de boletas de garantía?
¿Es el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia sobre la procedencia del cobro de las boletas de garantía?

• Argumentos de las partes
Recurrente: El cobro de las boletas de garantía es improcedente, ya que los atrasos en la entrega de las obras no le son imputables. El Oficio Ordinario N° 7072 atenta contra las garantías establecidas en los números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Recurrido: El cobro de las boletas de garantía se ajusta a derecho, debido al atraso en la entrega de las obras. El SERVIU actuó en uso de sus facultades al solicitar el pago de las multas y, ante la f...