Suprema - Rol 37132-2017

La Corte Suprema rechaza los recursos de casación en la forma y en el fondo, confirmando la sentencia que condenó a la Municipalidad de Pelluhue por ejecución imperfecta de contrato en la reposición de una pasarela, incluyendo indemnización por daño moral.

• Datos básicos del caso
Juicio ordinario de indemnización de perjuicios “Hormazabal Escalona C. con Municipalidad de Pelluhue”, Rol Nº 37.132-2017, Corte Suprema.

• Antecedentes procesales relevantes
La demandada (Municipalidad de Pelluhue) interpone recursos de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, que confirmó la sentencia de primera instancia que acogió la demanda de perjuicios. La Corte de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia solo en cuanto al daño moral, concediéndolo por $10.000.000, confirmando la responsabilidad de la Municipalidad por la ejecución imperfecta del contrato “Reposición pasarela playa principal de Curanipe, Pelluhue” (2011).

• Hechos establecidos
Existencia de un contrato de ejecución de obras entre la demandante y la Municipalidad de Pelluhue el 16 de agosto de 2011, denominado “Reposición pasarela playa principal de Curanipe, Pelluhue”, financiado con recursos de un convenio de transferencia entre la Municipalidad y el Gobierno Regional del Maule, por un valor de $47.262.097 a suma alzada. Antes de la recepción de las obras, la estructura metálica colapsó. El contratista advirtió deficiencias técnicas en el diseño del proyecto y solicitó ampliación del plazo.
La Municipalidad incumpli...