Suprema - Rol 89040-2021

La Corte Suprema rechaza los recursos de casación interpuestos por ambas partes contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio, relacionada con contratos de construcción de viviendas sociales.

• Datos básicos del caso
Recurso de casación en la forma y en el fondo (Rol N° 89.040-2021) interpuesto por Constructora EDIFIKA S.A. y el SERVIU Región del Biobío contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la sentencia de primera instancia del Segundo Juzgado Civil de Concepción, acogiendo parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.

• Antecedentes procesales relevantes
La Constructora EDIFIKA S.A. demandó al SERVIU por falta de servicio, solicitando indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral, debido a problemas surgidos en la ejecución de dos contratos de construcción de viviendas sociales. El tribunal de primera instancia acogió parcialmente la demanda, condenando al SERVIU al pago de 30.914,5 UF por daño emergente. Ambas partes apelaron, y la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia. Ambas partes recurrieron de casación en la forma y en el fondo.

• Hechos establecidos
La Constructora Edifika S.A. suscribió dos contratos a suma alzada para construir los conjuntos habitacionales “Lo Méndez I” y “Lo Méndez II”. Los contratos se firmaron antes de obtener los permisos de edificación y la inscripción del terreno a nombre del SERVIU. Se produjeron retrasos en la entrega del terreno, paralización d...