Suprema - Rol 21090-2024
ABELL SOFFIA CARLOS ENRIQUE DANTE/FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO - VUELVE A TABLA
Abstracto
La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que desestimó la demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios contra la Fuerza Aérea de Chile.
Resumen
• Datos básicos del caso:
- Rol N°21.090-2024, caratulados “Abell Soffia, Carlos Enrique Dante con Fuerza Aérea de Chile, Comando Logístico”.
- Recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios.
- Fecha: 3 de marzo de 2025.
• Antecedentes procesales relevantes:
- El demandante interpuso una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios en contra de la Fuerza Aérea de Chile.
- La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda.
- El demandante interpuso un recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones.
• Hechos establecidos:
- Existió un contrato a suma alzada entre el demandante y la Fuerza Aérea de Chile.
- Se suscribieron 4 Convenios Addendum para el aumento de obras y prórroga del plazo de ejecución.
- En los Convenios Addendum, el demandante renunció expresamente al cobro de cualquier indemnización a consecuencia del aumento del plazo del contrato.
- El demandante solicitó en cuatro oportunidades aumentos de obras.
- En el Libro de Obras se dejaron constancia de incumplimientos del actor, los cuales fueron ratificados por...
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora